Договор на выполнение проектных работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

• Лицензией на № от « » 2021 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

• Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
• Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
• Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

• Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
• Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
• Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
• Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
• В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
• В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

+38 (096) 514 33 44

договор на выполнение проектных работ на проектирование индивидуального жилого дома коттеджного типа

ДОГОВОР

На выполнение проектных работ

г. Киев «__» ________ 200_ г.

_____________________ , паспорт серия _________ № _________ , выданный _______________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Никишин Владимир Владимирович , именуемое в дальнейшем « Подрядчик », , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке Эскизного проекта индивидуального жилого дома в соответствии с техническим заданием на проектирование (Приложение №1).

2. Стоимость работ по договору.

2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по Договору составляет ___ ___у.е .

2.2. Все изменения первоначальной цены по договору и сроков выполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

2.3. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Начало выполнения работ – дата поступления авансового платежа и предоставления Подрядчику согласованного Сторонами технического задания на проектирование в срок, указанный в п. 7.1. настоящего Договора.

3.2. Окончание выполнения работ – согласно Графика выполнения работ, оформленного как Приложение №2 к настоящему Договору.

3.3. График выполнения работ по Договору Подрядчик представляет Заказчику в течении 3-х дней с момента выдачи Заказчиком технического задания, согласно п.7.1.

3.4. В случае задержки выполнения Заказчиком платежа, предусмотренного п. 4.1 или не соблюдение срока предоставления Подрядчику технического задания на проектирование, указанного п. 7.1. настоящего Договора, срок выполнения работ продлевается на срок соответствующей задержки.

4. Порядок расчетов.

4.1. Подрядчику перечисляется аванс в размере 50 % от стоимости работ по Договору, что составляет _____ у.е., в течение 3 (трех) банковских дней после подписания Договора.

4.2. Окончательный платеж в размере 50% стоимости работ по Договору, что составляет _____ у.е., в течение 3 (трех) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки проектной продукции.

4.3. Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты.

5. Приемка работы.

5.1. При завершении работ Подрядчик передает Заказчику проектную документацию, предусмотренную в п.1.1 настоящего Договора, на бумажных носителях в количестве 2-х экз. и на диске в формате PDF, а также Акт сдачи-приемки проектной документации.

5.2. Передача оформленной в установленном порядке проектной документации осуществляется с сопроводительными документами Подрядчика.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней рассматривает представленную Подрядчиком проектную документацию, устанавливает ее соответствие техническому заданию на проектирование и в течение указанного срока обязан принять работы и подписать Акт сдачи-приемки проектной документации, или представить мотивированный отказ от приемки в случае обнаружения ранее не согласованных с Заказчиком отступлений от утвержденного проекта, а также фактов ненадлежащего качества выполнения работ, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе.

5.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется Протокол с перечнем замечаний и сроками их устранения за счет Подрядчика и его силами.

5.5. В случае если заказчик в течении более 5-ти дней не подписывает акт сдачи-приемки и не предоставляет мотивированный отказ от приемки работ с указанием замечаний Подрядчик вправе считать работы выполненными, а заказчик обязан оплатить произведенные по Договору работы.

5.6. Датой приемки работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6. Обязанности Подрядчика.

6.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, в соответствии с техническим заданием на проектирование, требованиями СНиП и других нормативных документов.

6.2. Качество проектной документации должно обеспечивать нормальное функционирование объекта проектирования при его использовании по назначению. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям СНиП и других нормативных документов Украин ы в части состава, содержания и оформления проектно — сметной документации.

6.3. По мере необходимости привлекать к выполнению работ субподрядчиков и третьих лиц.

6.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

7. Обязанности Заказчика.

7.1. В течение 3 (трех) календарных дней, с момента подписания настоящего Договора, Заказчик обязан передать Подрядчику техническое задание на проектирование (Приложение №1).

7.2. Предоставляет по требованию Подрядчика дополнительную информацию необходимую для выполнения работ по Договору.

7.3. Производит авансирование и оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном в разделе 4.

7.4. Осуществляет контроль за ходом выполнения работ и качеством, принимаемых проектных решений.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную ГК РФ и настоящим Договором.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п. 3 .2 Договора, он оплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% стоимости Договора за каждый день просрочки, но не свыше 10% от суммы Договора.

8.3. При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5 % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не свыше 10% от суммы Договора.

8.4. В случае если пени, штрафы и иные санкции, предусмотренные Договором, фактически не предъявлялись или об оплате неустойки и иных санкций отсутствует решение арбитражного суда, то суммы пени, штрафов и иных санкций составляют 0 (ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения, то есть не начисляются.

9. Особые условия.

9.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат условиям настоящего Договора.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения.

9.5. Все приложения к настоящему Договору, согласованные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.6. Все предписания, уведомления, подтверждения между Сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным или по почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, факсимильной связи или через Интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его Стороной не подлежат.

10.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и иных обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более трех месяцев, Стороны в возможно короткий срок проводят переговоры с целью достижения соглашения для исполнения Договора.

11. Расторжение договора.

11.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

— задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания выполнения работ более чем на 1 месяц;

11.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 15 дней;

— консервации или остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

11.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, невыполненные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне за 7 дней до момента расторжения.

12. Порядок разрешения споров.

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

13. Срок действия договора.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

13.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

14.1. Адреса и банковские реквизиты Заказчика:

_____________________________, паспорт серия __________ № __________,проживающий по адресу _______________________________

Фактический адрес для переписки: ______________________________

Адреса электронной почты:________________________________